【最新疫情停工情况山东省,2020到2021山东最新停工通知】

山东高院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要

〖壹〗
、具备继续履行条件时，当事人以疫情影响为由请求解除合同的 ，一般不予支持
。继续履行造成不合理损失的
，可通过延长工期、调整价款或违约金等方式继续履行。疫情影响不足以导致合同履行不能，但符合《比较高人民法院关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十六条情形的 ，根据公平原则确定是否变更或解除 。

〖贰〗 、《山东高院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要（2020年3月3日）》核心内容如下：不可抗力的认定新冠疫情属于突发公共卫生事件
，符合不可抗力“不能预见
、不能避免且不能克服”的特征
。因防治疫情采取的行政措施或疫情直接影响导致合同无法履行的，应认定为不可抗力。

〖叁〗、比较高人民法院民事审判第一庭2021年第21次专业法官会议纪要）在承包人已起诉发包人支付工程款的情况下 ，实际施工人可以在一审辩论终结前申请作为第三人参加诉讼 。若实际施工人另诉请求发包人在欠付工程款范围内承担责任
，则不应受理，应协调双方的诉讼权利
。

〖肆〗 、依据四：《山东省高级人民法院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要》第五条规定：“当事人在建设工程施工合同中对不可抗力影响工程结算价款的情形有约定的 ，按照约定处理。合同中没有明确约定的
，可以按照当地建设行政主管部门的规定处理 。因疫情防控增加的防疫费用，可计入工程造价
。

〖伍〗
、山东高院民一庭关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答要点如下：施工合同无效的工程价款结算：建设工程经竣工验收合格的 ，合同中关于工程价款、付款时间 、工程款支付进度
、下浮率、质保金等约定条款可作为折价补偿依据。

〖陆〗 、比较高人民法院民一庭法官谢勇关于建设工程合同纠纷案件的系列裁判观点如下：违反保护建设工程质量的强制性规定的合同无效在建设工程领域，法律
、行政法规制定了一系列强制性规定
，其核心目的在于保障建设工程质量 。若建设工程施工合同违反这些强制性规定，合同将被认定为无效
。

山东住建厅发布通知,因疫情造成窝工或赶工,费用由发包人承担!_百度...

山东省住建厅发布的通知明确 ，因疫情防控造成的施工降效、窝工及赶工费用由发包人承担
，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效） 、停工待工（窝工），或应建设单位要求赶工产生的费用 ，均由发包人承担 。

山东省规定
，即日起因防疫造成窝工、赶工等费用由发包人承担，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整 ，包括增加疫情防控措施费
、明确费用计算方式、分担原则及应急抢建项目计价模式等。

施工降效 、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低
、窝工或建设单位要求赶工产生的费用
，计入工程造价，由发包人承担
。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定。人工与材料费用波动：因人工短缺、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨 ，超出合同约定风险幅度的部分
，由发包人承担 。

因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失，如停工期间工资 、后期赶工费用等 ，合同有约定的从其约定，没有约定的
，由建设单位和施工企业协商合理分担
。慎重提出解除合同要求。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查 。

山东省：除防疫费用外 ，施工降效
、窝工及赶工费用也计入工程造价
，由发包人承担
。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施 、场地消杀
、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食 、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。

疫情告急!三星 、日本电产、英特尔等大厂停工

〖壹〗
、新冠疫情导致三星、日本电产 、英特尔等大厂在越南的工厂停工，全球供应链将因此受到重创 。具体分析如下：停工具体情况 三星：因越南胡志明市自本月9日起进入为期两周的类封城状态 ，三星电子胡志明市工商城暂停营运
，自周二开始有7000名工人休假
。

山东:即日起因防疫造成窝工、赶工等的费用,由发包人承担!工程建设疫情...

〖壹〗 、山东省规定，即日起因防疫造成窝工
、赶工等费用由发包人承担 ，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整
，包括增加疫情防控措施费、明确费用计算方式 、分担原则及应急抢建项目计价模式等。

〖贰〗
、山东省住建厅发布的通知明确，因疫情防控造成的施工降效、窝工及赶工费用由发包人承担 ，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定 。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效） 、停工待工（窝工）
，或应建设单位要求赶工产生的费用，均由发包人承担
。

〖叁〗
、施工降效、窝工及赶工费用承担因疫情防控导致施工降效 、窝工 ，或施工单位应建设单位要求赶工产生的费用，应计入工程造价
，由发包人承担。具体费用由发承包双方根据经审定的施工组织方案协商确定 。